Os contratos regidos pela Lei 6.888/93 poderão ser alterado...

Houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos.

Conveniente à substituição da garantia de execução

Necessária à modificação do regime de execução da obra ou serviço, bem como do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

Necessária à modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.